怎样防范网络信息风险？

一、怎样防范网络信息风险？

保护好自己的隐私，好好的去准备，提高自己的风险意识！

二、现在网络购物越来越多，以下哪些措施可以防范网络购物的风险？

尽量在一些大平台购买，买不回来不满意就可以退掉的。

三、建设工程风险如何防范？

从主要风险因素方面考虑，工期延误风险受疫情影响几乎是不可逆的客观事实，建企人员复（开）工也存在较大的疫情传染风险，同时可以预见，受各项疫情风险因素影响，建筑施工所涉的劳务、材料、机械等相关费用价格成本也存在上涨风险。在这样复杂严重的风险环境下，国内建筑企业的生存与发展无疑面临着严峻的考验，建筑市场也将迎来新一轮的市场竞争淘汰。

如何有效应对各类疫情风险，最大限度防范和减少企业疫情风险损失，将成为国内建筑企业在新一轮市场竞争中的关键点。

1

工期风险

依照往年惯例，春节过后第六天，即1月30日左右即为节后返工潮的第一个高峰时段。但目前，受新冠疫情影响，全国各省市纷纷发布文件推迟企业复工时间，这必然将导致建筑施工工期的延误。受不可抗力影响，这种工期风险是无法进行有效防范的，因此只能选择有效应对，即申请工期顺延，避免承担工期延误的违约责任。

新冠疫情构成的不可抗力风险因素

所谓“不可抗力风险”，是指不能预见、不能避免并不能克服的风险, 通常无法通过技术、经验、预先判断或者小心对待来规避。主要包括自然事件、人为事件和政治事件。

建筑施工合同中的不可抗力条款，即是指，在合同订立后发生当事人在订合同时不能预见、不能避免、不可控制的意外事故，以致不能履行合同或不能如期履行合同时，遭受不可抗力的一方可以免除履行合同的责任的条款。

那么此次新冠疫情能否构成“不可抗力风险”，即成为建企能否有效避免工期风险损失赔偿风险的关键。

依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）对“不可抗力”的认定：

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

因此，此次新型冠状病毒引发的肺炎疫情可以被认定为“不可抗力”。此外，部分地方政府也在相关通告中直接定义本次疫情为不可抗力。

不可抗力导致的风险责任处理

依据《合同法》 第一百一十七条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

依据《示范文本》对因不可抗力导致的工期延误后果处理：因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

寻找不可抗力证据顺延工期

综上，建筑企业因为此次疫情影响，不能按照原定时间进行开复工的，应及时收集证明证据，认真统计所造成的损失，及时向合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明，申请顺延工期。

1

从政府文件中找工期延长理由。针对本次疫情，国家人力资源与社会保障部、各省人社厅等部门均出台了防控疫情的延期复工通知。

2

从生产要素中找工期延长理由。受疫情影响，许多地区建筑施工的人材机等生产要素不足，无法进行顺利施工。如疫情重点地区劳务工人无法顺利返工，一些材料设备厂家被下令禁止生产等。

2

人员风险

此次新冠肺炎疫情的传染性极强，因此对于用工密集型的建筑施工企业，疫情下的人员风险防控也十分重要。

尤其2月7日，成都住建局发布《关于将新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作纳入住建领域市场主体信用评价管理的通知》，在全国率先实行“造成1人以上疫情确诊的，视为重大安全生产事故；造成3人以上疫情确诊的，依法依规予以一定期限市场禁入，构成犯罪的依法追究刑事责任。”因此，建企在疫情防控期间对于人员的管理，十分重要。

当然，这里的重要前提是建企开复工须经属地政府部门同意方可。同时必须落实好各项疫情防控措施。

开复工人员管理调查

建筑工地开复工前，应逐一对返工人员进行体温检测，并及时报告相关信息，对来自或去过疫情重点地区的人员及其密切接触者，按照规定一律严格落实医学观察、隔离等措施，确保做到全覆盖、无遗漏。

开复工人员机制管理

1

建筑工地开复工后，应严格实行建筑工人实名制制度，采取封闭式管理方法，有效管控人员流动，尽量减少外来车辆、人员进出工地，落实登记、检查制度；

2

建立内部查验、监测、报告、隔离等疫情防控制度，设立专职人员负责疫情防控工作，包括体温测量、通风消毒、疫情监测、疫情报告、人员隔离等工作内容。

3

相关费用成本上涨风险

一个工程项目的主要造价费用组成，包括人工费、材料费与机械费三大主要部分，俗称“人材机”。受此次疫情影响，可以预见，国内建筑市场这三大方面的费用成本都将出现不小的上浮。

费用成本上涨风险

依据人社部1月24日发布的《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》，工程停工期间务工人员仍有权利获得工资。依据《保障农民工工资支付条例》规定，停工期间劳务工人的工资仍需要由总包单位代为支付。

此外，考虑到全国集中推迟复工，疫情结束后，建筑施工必然迎来一个集中赶工期的用工需求高峰，届时劳务用工需求集中，劳务用工费用也必然将会上涨，导致人工费成本上涨。同样，对于大型机械设备的集中租赁使用也必然将导致市场机械费价格上涨，增加企业机械费成本。

此外，疫情期间，大量行业企业被要求停工停产，这其中也包括着建筑施工市场领域上游的原材料生产企业。可以预见，疫情结束后，建筑材料市场势必会出现一定程度的价格上涨，对承包商造成很大的经济损失风险。

对于停工期间所产生的人材机费用支出，承包商申请工期延期后，可依据合同约定或与发包人协商处理。而对于疫情结束后的人材机费用价格上涨，则可善用情势变更原则。

善用情势变更原则

对于可调价格合同，承包商可依据合同中约定的价款调整情形进行相应价格的调整；对于固定价格合同，则承包商可以善用情势变更原则。

情势变更原则，是指合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的事由发生重大变化而使合同的基础动摇或者丧失，若继续维持合同会显失公平，因此允许变更合同内容或解除合同的原则。

依据合同法司法解释(二)第二十六条：

合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。

这里需要注意的是，区分清正常商业风险与不可预见的重大变化风险。前者，作为项目承包商，在承接项目前就应当知晓、预测到相应的风险性，并甘愿承担；而后者，则是无法被当事人所预见的异常变化，由这种风险造成的当事人损失，才适用情势变更原则。

新冠肺炎疫情的发生以及其造成的严重影响，是项目承包商在承接项目前无法知晓、预测的风险，由此导致的相应人材机价格上涨，应适用情势变更原则。

此次新冠肺炎疫情的爆发对于国内建筑业发展的影响是多方面的，面临严峻的市场竞争考验，国内建企应充分做好各类风险的防范与应对措施，避免相应的企业风险损失。

四、如何防范农业创业风险？

仔细筛选科学空间求证。

心里众多创造提前打好创业“预防针”，在困难与挫败来临的时候如何应对，让我们能拿来直接使用主要受益方面是创业项目的选择。书末的农业创业指南可以直接拿来使用了。能让我更好的分析自己的能力与素质。明白创业计划书的用途与意义。告诉自己在创业的迅速腾空过程中会有各种各样的事发生。然后帮助我们认识到创业风险的原因。以便大家学会预测防范风险。明白要送市场需求和社会环境去分析。还有就是农业创业项目选择的具体方法讲的很细致、种类。最后教会我们怎制定创业计划书，从项目融资、人员、经营方式、场地选择方面落地。都是一些实用技术和科学经验

五、如何防范廉政风险？

可以这样做:1.在人事管理方面加强要害岗位廉政风险防控，科学定岗定编。

2.经常组织廉政风险排查，及时纠正风险隐患。

3.经常开展制度纪律学习，增强防控意识。

4.加强监督，把权利关进制度笼子。

5.聘请外部监督员，提升监督效果。

六、如何防范网络诈骗？

防范网络诈骗的方法：

1、不要随便接收或者点击不知道的链接，以防自已的信息泄露，自已的钱财受到损失。

2、别人在QQ或者是微信向自已借钱时，一定要仔细的看一下，主要看账户和微信的手机号是不是自已朋友，可以打电话确认一下。

3、对陌生电话一定要进行核实，不可盲目猜测，要迅速联系本人电话进行核实。

4、凡是接到自称淘宝客服、网店店主说你交易异常，要求退款，在没有核实情况之前，千万不要透漏自己的银行卡号、淘宝帐号和密码等私人信息，更不要按照对方发送的所谓网页链接地址进行操作。

5、来历不明的中奖提示，不管内容多么诱人，请千万不要相信，更不要按照所谓的咨询电话或者网页进行查证，一旦进行查证，你很有可能就此落入犯罪分子的圈套。

6、网上贷款，我们要注意什么?现在的网上的信贷都是以低利息的方式给别人借钱的，其实我们要注意的是以贷款的方式买手机或者买其他的东西，我们一定要看清楚各种的条款，把不懂的或者看不明白的一定要弄明白。

七、网络购物有哪些风险？

1、时间风险。指购买时间与如果购买失败所花费的时间。由于网购的送货方式主要是邮寄，从网上下订单到收到货物的时间可能过长。消费者还要自己取货,会浪费时间和精力。

2、交付风险。指对产品不能交付或交付的时间过长。货物可能在运送途中丢失,可能得不到货物，且异地送货过程中可能造成商品的损坏。

3、产品质量风险。指与产品质量相关的失望，例如产品不好用或是假货。由于消费者不能亲自查看和试用商品,网络上对商品功能、质量、颜色等信息的描述和实际商品可能出现差异，导致购得的商品与期望中的商品相差甚远，也许还会购到假冒伪劣产品。

4、服务风险。指如果产品出现问题,维修和退换服务所带来的失望。退换网上选购的商品可能会很麻烦，还需承担双重运费。如果网上购买的商品坏了,修理维护等售后问题可能得不到保障。 付款风险。指在互联网上输入信用卡帐号所带来的风险。网上支付失败可能会造成货款的丢失，黑客可能盗用您的信用卡数据,会造成更大的金钱损失。6、隐私风险。指消费者的个人隐私可能遭到侵犯。消费者在零售网站上填写的个人信息,可能会泄露给其他一些公司或个人。这些网上公司可能会在没经允许的情况下联系本人。 7、信息风险。指网站所发布的商品信息的可信性。有些网站提供的零售公司可能是不存在的，或者提供的产品信息是夸大的、甚至是虚假的信息。

八、威海民间融资的风险如何防范？

监管工作实行主监管员制度，主办银行制度，非现场监管制度，现场检查制度，董事、监事及高管人员管理制度及行业自律制度等12项制度。其中，主办银行制度强调民间融资机构按照自愿、平等、互利、守信的原则，选择主办银行确定合作关系，严格要求民间融资机构定向私募资金由主办银行托管。除董事、监事及高管人员管理制度和行业自律制度外，均是对《办法》的细化。董事、监事及高管人员任职资格管理和行业自律，有利于提高民间融资机构管理和自律水平，促进行业稳健运行。

监管工作实行外部审计、风险提示的具体措施，以及监管部门采取监管谈话、责令整改、责令停办业务及移送司法机关等监管措施的时机。

对民间资本管理公司和民间融资登记服务公司两类公司的经营规范分别作了要求，其中，民间资本管理公司包括对投融资行为、业务流程、业务管理、财务制度、资产分类及拨备、呆坏账核销的规范；民间融资登记服务公司包括对服务区域、业务流程和财务制度、信息审查、收费标准、服务体系的规范。

九、如何看待外汇的风险与防范？

外汇交易是一种高风险投资形式，需要投资者具备相关的知识和经验。以下是如何看待外汇的风险与防范的一些建议：1. 了解外汇市场：投资者应学习外汇市场的基本知识，包括货币的基本面分析、技术分析和市场趋势等方面的知识。这有助于投资者更好地理解市场运作和预测市场走势。2. 控制风险：投资者应制定和遵守风险管理策略。这包括设置止损订单，即在投资亏损到一定程度时自动止损以保护资金，同时也需要合理设置盈利目标。3. 分散投资组合：投资者不应把全部资金投入到一种货币对中，而应根据自身情况，将资金分散投资到多种货币对中，以降低风险。4. 不过度交易：过度交易会增加交易成本和风险。建议投资者制定一个合理的投资计划，不要频繁交易，以避免过度交易的风险。5. 持续学习和更新知识：外汇市场是一个不断变化的市场，投资者应该持续学习和更新自己的知识，适应市场的变化。6. 寻求专业建议：如无足够的专业知识和经验，可以寻求专业人士的建议，例如外汇交易经纪人或金融顾问，以获取更全面的市场信息和投资建议。总而言之，外汇交易是一项高风险投资，投资者需要有足够的知识和经验，并且采取适当的风险管理措施来降低风险。应该谨慎对待并合理规划自己的外汇投资。

十、防范风险的词语？

1、思患预防

[ sī huàn yù fáng ]

想到会发生祸患，事先采取预防措施。

出 处

《易·既济》：“君子以思患而豫防之。”

2、防意如城

[ fáng yì rú chéng ]

意：心思，指私欲。指严格遏止私心杂念，像守城防敌一样。

出 处

唐·道世《法苑珠林》:“藏六如龟，防意如城，慧与魔战，胜则无患。”

3、以防万一

[ yǐ fáng wàn yī ]

万一：意外变化。用以防备难以预料的事情。

4、以防不测

[ yǐ fáng bù cè ]

防：防备；测：预测。用来防备不曾料想到的事。

出 处

张中明《人生劫》:“我们必须全力以赴，做好抢险的一切准备，以防不测，绝不能有一丝一毫的侥幸心理。”